为加强应收款项催收，加快资金回笼，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极实施清欠策略，主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉讼、仲裁，同时在日常生产经营过程中，亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。自前次诉讼仲裁公告披露至本公告披露之日，公司及子公司新发生的重大诉讼、仲裁事项累计涉案金额合计27.86亿元。现将相关情况公告如下：
| 序
号 | 原告
（申请
人） | 被告
(被申请人) | 起诉/申请
日期 | 案由 | 涉案金额
（万元） | 受理法院/
仲裁委 | 进展情况 |
| 1 | 陕西建工
机械施工
集团有限
公司 | 渭南经济技
术开发区管
委会、渭南
高新技术产
业开发区管
理委员会、
陕西经开建
设有限责任
公司 | 2026-05-18 | 合同纠
纷 | 5730.19 | 陕西省西安
市新城区人
民法院 | 调解结案，被告陕西经开
建设公司、渭南高新技术
产业开发区管理委员会欠
付我方4000万元及利
息，分三期支付；案件受
理费16.4155万元、保全
费0.5万元由我方承担 |
| 2 | 陕西固基
实业有限
公司 | 陕西建工集
团股份有限
公司 | 2025-07-25 | 买卖合
同纠纷 | 6384.46 | 陕西省西安
市新城区人
民法院/陕
西省西安市 | 二审维持原判，我方承担
二审受理费4.60万元 |
| | | | | | | 中级人民法
院 | |
| 3 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 陕西沁心园
房地产开发
有限公司 | 2024-10-25 | 合同纠
纷 | 9733.33 | 陕西省西安
市新城区人
民法院/陕
西省西安市
未央区人民
法院 | 一审判决，被告支付我方
8000万元及利息;被告已
上诉 |
| 4 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 成武水华发
展置业有限
公司 | 2026-03-16 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 19926.51 | 西安仲裁委
员会 | 仲裁裁决，被申请人支付
我方工程款19926.51万
元及违约金，确认我方工
程价款优先受偿权 |
| 5 | 陕西智鸿
建设集团
有限公司 | 陕西建工控
股集团有限
公司、陕西
建工集团股
份有限公司
（第三人） | 2026-03-06 | 建设工
程分包
合同纠
纷 | 2276.21 | 陕西省西安
市新城区人
民法院 | 调解结案，陕建控股分期
支付原告2276.21万元及
案件受理费7.78万元，
暂扣115万元根据最终审
计结果进行多退少补 |
| 6 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 西咸新区丝
路欢乐世界
旅游发展有
限公司、陕
西旅游集团
建设有限公
司 | 2025-10-21 | 建设工
程分包
合同纠
纷 | 6591.04 | 西安仲裁委
员会 | 仲裁裁决，被申请人一分
三期支付我方5787.35万
元，被申请人一于2026
年12月31日前支付我方
仲裁费39.16万元、鉴定
费96.37万元（我方预
交） |
| 7 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 陕西金阁置
业有限公司 | 2022-06-13 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1722.63 | 陕西省渭南
市潼关县人
民法院/陕
西省渭南市
中级人民法
院 | 二审裁定发回重审，重审
后一审判决，被告支付我
方工程款789.29万元，
我方承担案件受理费9.39
万元、承担鉴定费50万
元；二审中调解，被告分
期支付我方工程款1000
万元，我方向被告开具相
应发票；我方承担一审案
件受理费8.45万元、承
担鉴定费40万元，我方
承担二审案件受理费7.01
万元 |
| 8 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 陕西华垦北
苑置业有限
公司、陕西
华垦农旅文
化有限公 | 2023-01-10 | 合同纠
纷 | 2184.61 | 陕西省渭南
市华阴县人
民法院/陕
西省渭南市
中级人民法
院 | 一审裁定，驳回我方起
诉；我方上诉，二审中调
解，被告陕西华垦北苑公
司分期支付我方2184.62
万元，被告陕西华垦农旅
公司承担连带支付责任， |
| | | 司、刘宁
静、金焰 | | | | | 保全费0.5万元由我方承
担；我方已申请强制执行 |
| 9 | 陕西协裕
建设工程
有限公司 | 陕西秦逸合
建筑劳务有
限公司、西
安市灞桥区
城镇建设开
发有限公
司、陕西建
工第七建设
集团有限公
司 | 2023-10-07 | 建设工
程分包
合同纠
纷 | 1575.91 | 陕西省西安
市灞桥区人
民法院 | 原告撤诉 |
| 10 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 陕西玉龙房
地产开发有
限公司 | 2023-01-17 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1820.62 | 陕西省西安
市长安区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，被告支付我方
工程款12392.97万元、
支付我方律师费、保全
费、保全保险费等合计
70.53万元；确认双方通
知书无效；我方向被告交
付竣工验收资料；我方向
被告支付维修费用100.11
万元；我方支付被告甩项
施工费用37.10万元、支
付被告水电费用158.11
万元、支付被告律师费用
60万元；我方承担案件受
理费14.97万元，承担反
诉费用3.52万元；我方
承担本诉鉴定费用259万
元、承担反诉鉴定费用40
万元；双方上诉，二审裁
定发回重审 |
| 11 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 西安杰宁置
业有限公司 | 2024-06-25 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 2783.12 | 陕西省西安
市长安区人
民法院 | 一审判决，双方解除合
同，被告支付我方工程款
1441.16万元及利息，支
付我方损失728.10万
元；确认我方工程价款优
先受偿权；我方承担诉讼
费0.3万元，承担鉴定费
3.75万元；我方已申请强
制执行 |
| 12 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 西安源恩置
业有限公司 | 2024-07-04 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 7639.39 | 陕西省西安
市高陵区人
民法院 | 一审判决，被告支付我方
工程款5905.25万元及利
息，支付我方劳保统筹费
用104.16万元及利息； |
| | | | | | | | 确认我方工程价款优先受
偿权；被告支付我方保证
金10万元及利息、支付
我方损失97万元、鉴定
费10万元；我方承担案
件受理费3万元；我方已
申请强制执行 |
| 13 | 卫国兴 | 陕西建工第
七建设集团
有限公司、
周至县集贤
镇政府 | 2024-01-11 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3106.07 | 陕西省周至
县人民法院
/陕西省西
安市中级人
民法院 | 一审判决，我方支付原告
工程款1338.60万元及利
息、支付原告保证金400
万元及利息；我方承担案
件受理费、保全费6.03
万元，承担反诉费7.41
万元、反担保费0.5万
元；双方上诉，二审裁定
撤销原判，发回重审；重
审后一审判决，我方支付
原告工程款599.55万
元，原告支付我方160万
元，我方承担案件受理费
5.38万元、保全费0.5万
元；双方上诉，二审审理
中 |
| 14 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 四川蓝华中
浩实业有限
公司、重庆
蓝华中浩陶
然置业有限
公司、成都
亦博时代实
业有限公
司、四川中
浩天岩园区
管理有限公
司 | 2024-07-15 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4466.97 | 重庆市南川
区人民法院 | 一审判决，被告四川蓝华
中浩公司与我方解除合
同，被告四川蓝华中浩公
司、重庆蓝华公司连带支
付我方工程款2854.65万
元及利息，被告成都亦博
公司、四川中浩天岩园区
公司对上述债务承担连带
清偿责任，确认我方工程
价款优先受偿权 |
| 15 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 四川旅投航
旅新材料有
限责任公
司、四川蓝
华中浩实业
有限公司
（第三人） | 2023-05-19 | 买卖合
同纠纷 | 1561.23 | 陕西省宝鸡
市渭滨区人
民法院 | 款项已回收 |
| 16 | 陕西建工
第七建设 | 眉县中南锦
华房地产开 | 2024-07-17 | 建设工
程施工 | 1976.09 | 陕西省眉县
人民法院/ | 一审判决，被告支付我方
工程款1260.90万元，确 |
| | 集团有限
公司 | 发有限公司 | | 合同纠
纷 | | 陕西省宝鸡
市中级人民
法院 | 认我方工程价款优先受偿
权；被告上诉，二审维持
原判；我方已申请强制执
行 |
| 17 | 陕西协裕
建设工程
有限公司 | 陕西秦逸合
建筑劳务有
限公司、西
安市灞桥区
城镇建设开
发有限公
司、陕西建
工第七建设
集团有限公
司 | 2024-07-04 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1575.91 | 陕西省西安
市灞桥区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，我方无责，被
告陕西秦逸合公司及原告
均上诉，二审审理中 |
| 18 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 中国人民解
放军96604
部队 | 2024-07-26 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1074.27 | 汉中仲裁委
员会 | 仲裁裁决，被申请人支付
我方工程款142.31万
元，扣除分摊费2.93万
元、水电费2.58万元
后，据实给付；被申请人
支付我方材料上涨增加费
用250.2万元；我方承担
仲裁费2万元 |
| 19 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 陕西环保集
团水环境有
限公司 | 2026-03-19 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 2859.68 | 陕西省西安
市灞桥区人
民法院 | 一审判决，被告支付我方
工程款2060.99万元及利
息，确认我方工程价款优
先受偿权，我方承担案件
受理费5.15万元 |
| 20 | 周保安 | 陕西建工第
十建设集团
有限公司、
疏附县教育
局 | 2025-09-09 | 建设工
程合同
纠纷 | 1011.82 | 新疆疏附县
人民法院/
新疆喀什地
区中级人民
法院 | 一审判决，我方支付原告
工程款440.19万元及利
息，返还原告保证金、垫
付款合计140万元，我方
承担案件受理费4.95万
元；双方上诉，二审维持
原判 |
| 21 | 陕西建工
第十建设
集团有限
公司 | 汉中明辉置
业有限公司 | 2025-08-11 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 2187.16 | 陕西省勉县
人民法院/
陕西省汉中
市中级人民
法院 | 一审判决，被告汉中明辉
公司支付我方工程进度款
1566.68万元及利息
113.71万元，并支付自
2025年7月28日起以欠
付进度款为基数的利息，
被告汉中明辉公司支付我
方损失178.66万元及利
息，被告陕西亚明公司在
512.26万元范围内对被告 |
| | | | | | | | 汉中明辉公司的付款义务
承担连带清偿责任，被告
勉县亚辉公司在130万元
范围内对被告汉中明辉公
司的付款义务承担连带清
偿责任，我方承担案件受
理费3.30万元；我方上
诉，二审审理中 |
| 22 | 汉中市亚
华混凝土
有限责任
公司 | 陕西建工十
建汉晟建设
工程有限公
司 | 2025-09-24 | 买卖合
同纠纷 | 1431.5 | 陕西省城固
县人民法院 | 原告撤诉 |
| 23 | 陕西建工
第十建设
集团有限
公司 | 新疆天美佳
华房地产开
发有限公司 | 2026-01-07 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4900.00 | 新疆乌鲁木
齐市水磨沟
区人民法院 | 调解结案，被告分期支付
我方工程进度款4900万
元，支付我方保全费0.5
万元、保全保险费2.45
万元。判决确认我方工程
价款优先受偿权 |
| 24 | 陕西建工
第十建设
集团有限
公司 | 陕西汽车集
团房地产开
发有限公司 | 2026-03-02 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3392.21 | 陕西省西安
市高陵区人
民法院 | 一审判决，被告支付我方
保证金307.21万元、工
程款2830.26万元及违约
金，确认我方工程价款优
先受偿权，我方承担案件
受理费1.08万元 |
| 25 | 陕西建工
第十建设
集团有限
公司 | 西安建筑科
技大学 | 2021-10-09 | 建设工
程合同
纠纷 | 3274.6 | 西安仲裁委
员会/陕西
省西安市中
级人民法院 | 仲裁裁决，被申请人支付
我方工程款478.09万元
及利息，支付我方合同外
结算款102.60万元，支
付我方损失916.43万
元，支付我方养老保险费
310.38万元及利息，我方
承担仲裁费6.77万元、
承担鉴定费44万元；被
申请人申请撤裁后，西安
市中院出具民事裁定书，
终结撤裁程序，仲裁庭同
意重新进行仲裁，目前新
仲裁审理中 |
| 26 | 陕西建工
第二建设
集团有限
公司 | 西安建筑科
技大学 | 2021-10-20 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3069.28 | 西安仲裁委
员会/陕西
省西安市中
级人民法院 | 仲裁裁决，被申请人支付
我方工程款491.59万元
及利息，支付我方合同外
结算款38.93万元，支付
我方损失945.96万元，
支付我方养老保险费用 |
| | | | | | | | 311.61万元及利息，我方
承担仲裁费7.80万元、
承担鉴定费45.5万元；
被申请人申请撤裁后，西
安市中院出具民事裁定
书，终结撤裁程序，仲裁
庭同意重新进行仲裁，目
前新仲裁审理中 |
| 27 | 陕西建工
第十建设
集团有限
公司 | 邢台宏儒房
地产开发有
限公司 | 2024-06-07 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 15954.21 | 河北省邢台
市中级人民
法院 | 调解结案，双方确认解除
合同，已达成结算部分被
告欠付我方工程款
14470.17万元，我方享有
建设工程价款优先受偿
权，剩余工程款如何偿还
双方另行协商，对于争议
部分如无法达成一致，可
另诉解决；我方已申请强
制执行 |
| 28 | 陕西建工
第十建设
集团有限
公司 | 汉中航空智
慧新城投资
集团有限公
司、汉中市
投资控股集
团有限公
司、汉中航
空经济技术
开发区管理
委员会、西
安高新一中
汉中航空实
验学校 | 2024-06-19 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4529.85 | 陕西省城固
县人民法院
/陕西省汉
中市中级人
民法院 | 一审裁定，驳回我方起
诉；我方上诉，二审撤销
原裁定，指令原审法院审
理 |
| 29 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 兴平隆发置
业有限公
司、陕西隆
发房地产开
发有限公司 | 2024-10-30 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 9417.72 | 陕西省兴平
市人民法院 | 调解结案，两被告分期支
付我方工程款9417.72万
元；我方已申请强制执行 |
| 30 | 陕西华美
通能源贸
易有限公
司 | 陕西建工第
七建设集团
有限公司 | 2024-08-12 | 买卖合
同纠纷 | 2520.81 | 陕西省西安
市碑林区人
民法院/陕
西省宝鸡市
渭滨区人民
法院 | 原告撤诉 |
| 31 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 西安丰钜房
地产开发有
限责任公
司、西安紫
薇地产开发
有限公司 | 2024-10-24 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4934.65 | 陕西省西安
市灞桥区人
民法院 | 调解结案，我方及被告西
安丰钜公司确认项目结算
总价19982.63万元，确
认已支付款项16902.92
万元，案涉工程鉴定费
125万元由被告西安丰钜
公司承担，被告西安丰钜
公司剩余未付工程款等合
计为2964.92万元，双方
按照协议约定的时间及方
式进行支付，我方承担案
件受理费14.43万元；我
方已申请强制执行 |
| 32 | 陕西盛泰
达物资有
限公司 | 陕西建工第
七建设集团
有限公司、
杜增博 | 2025-01-05 | 买卖合
同纠纷 | 1488.27 | 陕西省子洲
县人民法院
/陕西省榆
林市中级人
民法院 | 一审判决，我方支付原告
1215.59万元及利息，支
付原告诉讼费、保全费等
合计10.03万元，被告杜
增博承担连带支付责任，
我方承担案件受理费9.84
万元，我方上诉，二审审
理中 |
| 33 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 陕西地建泽
巍房地产开
发有限公司 | 2025-01-07 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3584.80 | 陕西省富平
县人民法院
/陕西省渭
南市中级人
民法院 | 一审判决，双方解除合
同，被告支付我方工程款
2938.46万元及利息，确
认我方工程价款优先受偿
权，我方向被告交付工程
文件资料，我方承担案件
受理费3.23万元，承担
反诉费用0.01万元；被
告上诉，二审改判被告支
付我方工程款2804.46万
元及利息，确认我方工程
价款优先受偿权，我方向
被告交付工程文件资料，
我方承担一审案件受理费
4.92万元、反诉费1.78
万元，我方承担二审案件
受理费2.97万元；我方
已申请强制执行 |
| 34 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 宝鸡市滨河
产业园开发
建设有限公
司、陕西姜
谭经济技术 | 2024-11-26 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 8480.73 | 陕西省宝鸡
市渭滨区人
民法院 | 一审判决，被告宝鸡市滨
河公司支付我方工程款
5691.11万元及利息
831.62万元，并支付自
2025年1月25日起至实 |
| | | 开发区管理
委员会 | | | | | 际履行之日止的利息，被
告宝鸡市滨河公司支付我
方保修金529.26万元及
利息，确认我方工程价款
优先受偿权，我方承担案
件受理费6.58万元；我
方申请强制执行后达成执
行和解，被告已履行完毕 |
| 35 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 陕西西咸文
化旅游产业
集团有限公
司 | 2025-04-21 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4911.94 | 陕西西咸新
区人民法院 | 一审判决，被告支付我方
工程进度款3967.87万元
及利息，我方承担案件受
理费3.74万元；我方已
申请强制执行 |
| 36 | 陕西建工
机械施工
集团有限
公司 | 温州市鹿城
交通投资有
限公司 | 2021-12-04 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 7601.65 | 温州仲裁委
员会 | 仲裁裁决，被申请人支付
我方工程款1573.38万元
及利息，支付我方保修金
506.57万元及利息，支付
我方损失1195.23万元；
我方向被申请人支付未达
评定要求违约金141.31
万元，支付被申请人逾期
交工违约金23.4万元，
支付被申请人项目经理缺
岗违约金307.8万元，支
付被申请人未经同意更换
管理人员违约金5万元，
支付被申请人工期延误增
加监理费28.68万元，驳
回双方其他仲裁请求，我
方承担仲裁费用27.95万
元，承担仲裁反请求仲裁
费用2.90万元，我方承
担鉴定费45.03万元 |
| 37 | 陕西建工
第十二建
设集团有
限公司 | 网营物联(杨
凌)供应链有
限公司、杭
州网营物联
控股集团有
限公司 | 2025-07-02 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3828.81 | 陕西省咸阳
市杨陵区人
民法院/浙
江省杭州市
富阳区人民
法院 | 原告撤诉 |
| 38 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 陕西沁心园
房地产开发
有限公司 | 2024-11-27 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 29609.29 | 陕西省眉县
人民法院/
陕西省宝鸡
市中级人民
法院 | 二审维持原判 |
| 39 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 西安城墙管
理委员会 | 2025-02-07 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3122.66 | 陕西省西安
市碑林区人
民法院 | 一审判决，被告支付我方
工程款909.84万元及利
息，支付我方质保金
995.99万元及利息，支付
我方质保金248.99万元
及利息，我方承担案件受
理费1.85万元；我方已
申请强制执行，过程中双
方达成执行和解，正在履
行中 |
| 40 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 西安曲江新
区教育卫生
管理发展中
心、西安曲
江建设集团
有限公司、
西安迪尔科
工贸有限公
司（第三
人） | 2024-11-25 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1574.68 | 陕西省西安
市雁塔区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，被告西安曲江
教育卫生管理发展中心支
付我方工程款130.98万
元及利息，我方承担案件
受理费9.91万元；我方
上诉，二审审理中 |
| 41 | 陕西荣合
伟发建筑
工程有限
公司 | 陕西建工集
团股份有限
公司 | 2024-07-18 | 建设工
程分包
合同纠
纷 | 1657.17 | 陕西省延安
市宝塔区人
民法院/陕
西省延安市
中级人民法
院 | 二审维持原判，我方承担
二审案件受理费1.51万
元 |
| 42 | 重庆鑫锐
泰建筑工
程有限公
司 | 陕西建工集
团股份有限
公司 | 2024-12-23 | 租赁合
同纠纷 | 2674.38 | 陕西省西安
市新城区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 二审维持原判，我方承担
二审案件受理费3.44万
元 |
| 43 | 中秦达
（陕西）
实业集团
有限公司 | 陕西建工第
三建设集团
有限公司、
陕西建工集
团股份有限
公司 | 2025-10-24 | 建设工
程分包
合同纠
纷 | 1085.41 | 陕西省西安
市雁塔区人
民法院 | 一审判决，三建集团支付
原告工程款547.14万元
及违约金，三建集团承担
案件受理费4.92万元、
保全费0.5万元 |
| 44 | 陕西国霖
建设工程
有限公司 | 陕西建工十
建汉南建设
工程有限公
司 | 2025-01-13 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 2134.28 | 陕西省汉中
市南郑区人
民法院/陕
西省汉中市
中级人民法
院 | 一审判决，我方支付原告
工程款2063.71万元，我
方承担案件受理费14.85
万元及保全费0.5万元；
我方上诉，二审维持原 |
| | | | | | | | 判，我方承担二审案件受
理费14.50万元 |
| 45 | 陕西建工
第十建设
集团有限
公司 | 山东诚奥电
力设计咨询
有限公司、
新疆正恒清
洁能源有限
公司、青岛
特利尔环保
集团股份有
限公司、青
岛特利尔科
技有限公司 | 2024-09-25 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4902.17 | 新疆克拉玛
依市中级人
民法院 | 原告撤诉 |
| 46 | 邢台县鼎
祝商品混
凝土有限
公司 | 陕西建工第
十建设集团
有限公司 | 2024-02-05 | 买卖合
同纠纷 | 1207.43 | 河北省邢台
市襄都区人
民法院/河
北省邢台市
中级人民法
院 | 一审判决，双方合同解
除，我方支付原告货款
1093.67万元、违约金
300.72万元及损失，我方
承担保全费0.5万元、案
件受理费4.43万元；我
方上诉，二审维持原判，
我方承担二审案件受理费
8.85万元 |
| 47 | 陕西建工
第十建设
集团有限
公司 | 陕西西咸新
区水务集团
有限公司 | 2024-10-16 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1978.35 | 陕西省咸阳
市渭城区人
民法院 | 调解结案，被告分期支付
我方工程款1843.58万
元；关于管道清洗事项，
按照双方签订的和解协议
履行，我方承担案件受理
费7.03万元；我方已申
请强制执行，过程中双方
达成执行和解，款项已回
收 |
| 48 | 陕西固基
实业有限
公司 | 陕西建工集
团股份有限
公司 | 2025-08-11 | 买卖合
同纠纷 | 1719.05 | 陕西省西安
市新城区人
民法院 | 原告撤诉 |
| 49 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 西安世园投
资(集团)有
限公司 | 2025-06-24 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4859.25 | 陕西省西安
市灞桥区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，被告支付我方
工程款4479.87万元及利
息；被告上诉，二审维持
原判；我方申请强制执行
后，双方达成初步和解，
我方撤回执行申请 |
| 50 | 深圳市振
光投资发
展有限公
司 | 陕西建工第
七建设集团
有限公司 | 2025-03-27 | 买卖合
同纠纷 | 1309.54 | 广东省深圳
市福田区人
民法院/陕
西省宝鸡市 | 一审判决，我方支付原告
货款1309.54万元及违约
金10万元，并支付付清
之日止的违约金，我方承 |
| | | | | | | 渭滨区人民
法院/陕西
省宝鸡市中
级人民法院 | 担案件受理费10.76万
元；我方上诉，二审维持
原判，我方承担二审案件
受理费2.29万元 |
| 51 | 西安亮丽
电力集团
有限责任
公司 | 陕西建工未
央建设投资
有限公司 | 2024-10-28 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 2389.53 | 陕西省西安
市未央区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，我方支付原告
工程款302.15万元及违
约金，我方承担案件受理
费、鉴定费合计2.08万
元；我方上诉，二审审理
中 |
| 52 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 陕西地建泽
巍房地产开
发有限公
司、陕西翊
创志成房地
产开发有限
公司（第三
人） | 2024-12-06 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1260.09 | 陕西省宝鸡
市渭滨区人
民法院/陕
西省宝鸡市
中级人民法
院 | 一审判决，被告陕西地建
公司支付我方工程款1246
万元及利息，被告陕西地
建公司上诉，二审审理中 |
| 53 | 陕西金立
泰贸易有
限公司 | 陕西建工第
七建设集团
有限公司 | 2025/5/12 | 买卖合
同纠纷 | 1156.81 | 陕西省宝鸡
市渭滨区人
民法院 | 调解结案，我方分期支付
原告货款及利息合计
987.32万元，原告向我方
开具发票，我方承担案件
受理费4.11万元 |
| 54 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 渭南市中医
医院 | 2025/10/27 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1576.05 | 陕西省渭南
市临渭区人
民法院 | 一审判决，被告支付我方
工程款1568.25万元及利
息，我方承担案件受理费
0.03万元；我方已申请强
制执行 |
| 55 | 冷洪霞 | 陕西建工第
七建设集团
有限公司阎
良分公司、
陕西建工第
七建设集团
有限公司、
西安富阎航
天产业发展
有限公司、
西安市建总
工程集团有
限公司（第
三人） | 2025/9/22 | 建设工
程合同
纠纷 | 1378.62 | 陕西省西安
市阎良区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，被告陕建七建
阎良分公司支付原告工程
款1267.52万元及利息，
被告陕建七建就阎良分公
司的债务不能偿还部分承
担支付责任，陕建七建承
担案件受理费、保全费
10.11万元；陕建七建上
诉，二审审理中 |
| 56 | 陕西建工
第七建设 | 西安浐灞发
展集团有限 | 2025-08-06 | 建设工
程施工 | 2350.24 | 陕西省西安
市灞桥区人 | 调解结案，被告分期支付
我方工程款2239.13万 |
| | 集团有限
公司 | 公司 | | 合同纠
纷 | | 民法院 | 元；我方已申请强制执行 |
| 57 | 陕西凌成
装饰工程
有限公司 | 陕西宏捷达
昌建设工程
有限公司、
陕西建工第
七建设集团
有限公司 | 2025-12-25 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1039.41 | 陕西省西安
市阎良区人
民法院 | 原告撤诉 |
| 58 | 山西华盛
致远电力
建设有限
公司 | 西安明信德
电气科技有
限公司、陕
西建工第七
建设集团有
限公司 | 2026-01-12 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1087.77 | 山西省忻州
市忻府区人
民法院 | 调解结案，我方不承担付
款责任 |
| 59 | 陕西西格
建设工程
有限公司 | 陕西源宝昌
建设工程有
限公司、陕
西建工第七
建设集团有
限公司、西
安市灞桥区
基础设施建
设投资有限
公司 | 2024-04-26 | 建设工
程分包
合同纠
纷 | 2578.83 | 陕西省西安
市灞桥区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，我方无责；被
告陕西源宝昌公司上诉，
二审审理中 |
| 60 | 陕西恒丰
顺物资有
限公司 | 陕西建工第
七建设集团
有限公司、
金广盛 | 2025-08-15 | 买卖合
同纠纷 | 1028.08 | 陕西省宝鸡
市渭滨区人
民法院 | 调解结案，我方分期支付
原告货款568.61万元，
我方承担案件受理费2.58
万元 |
| 61 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 陕西空港市
政配套管理
有限公司 | 2025-12-24 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1331.13 | 陕西西咸新
区人民法院 | 一审判决，被告支付我方
工程款1231.30万元及利
息，我方承担案件受理费
0.17万元 |
| 62 | 陕西建工
第七建设
集团有限
公司 | 咸阳市北塬
新城发展集
团有限公司 | 2025-11-17 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1507.09 | 陕西省咸阳
市秦都区人
民法院/陕
西省咸阳市
中级人民法
院 | 一审判决，被告支付我方
工程款948.13万元及利
息；被告上诉，二审维持
原判；我方已申请强制执
行 |
| 63 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 太原昊奕房
地产开发有
限公司 | 2024-11-25 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1217.18 | 广州仲裁委
员会 | 仲裁裁决，被申请人支付
我方工程款984.64万元
及逾期利息；我方已申请
强制执行 |
| 64 | 陕西建工
第七建设 | 西安国家民
用航天产业 | 2024-11-20 | 建设工
程施工 | 2019.58 | 陕西省西安
市长安区人 | 调解结案，确认被告西安
国家民用航天产业服务中 |
| | 集团有限
公司 | 基地城市更
新发展服务
中心、西安
航天城市政
公用发展有
限公司 | | 合同纠
纷 | | 民法院 | 心欠付我方工程款
1841.36万元，分四期履
行；我方已申请强制执行 |
| 65 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 和平县鸿海
实业投资有
限公司 | 2025-08-12 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 6600.2 | 广东省和平
县人民法院
/广东省河
源市中级人
民法院 | 我方上诉，二审改判，维
持原判决第一、二项及诉
讼费用负担部分，撤销原
判决第三项，确认我方工
程款价款优先受偿权，我
方承担二审案件受理费
0.5万元 |
| 66 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 陕西航天教
育产业集团
有限公司、
陕西侨商投
资有限公司 | 2024-11-11 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 2220.97 | 陕西省西安
市长安区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，驳回我方诉
请，我方返还被告超付工
程款185.47万元，向被
告提交竣工验收资料，我
方承担案件受理费15.28
万元，承担鉴定费25.75
万元，我方承担反诉案件
受理费0.8万元；我方上
诉，二审审理中 |
| 67 | 陕西省社
区信息管
理服务有
限公司 | 陕西建工第
六建设集团
有限公司 | 2025-06-13 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3766.66 | 陕西省西安
市雁塔区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 我方上诉，二审裁定撤销
原判决，发回原审法院重
新审理 |
| 68 | 张国安 | 渭南市城市
投资集团有
限公司、陕
西建工第四
建设集团有
限公司（第
三人） | 2025-08-14 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4922.52 | 陕西省渭南
市临渭区人
民法院 | 调解结案，三方确认未付
工程款为2795.29万元，
被告渭南市城市投资公司
分期支付至我方后，我方
向原告进行支付，我方在
每次支付前向被告渭南市
城市投资公司开具发票，
原告向被告渭南市城市投
资公司提交竣工图及结算
归档资料 |
| 69 | 牟海蒙 | 陕西华山建
设集团有限
公司 | 2024-07-29 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 7111.54 | 西安仲裁委
员会 | 仲裁裁决，驳回双方全部
仲裁请求，我方承担反请
求仲裁费8.83万元 |
| 70 | 陕西安驰
建筑工程 | 陕西华山建
设集团有限 | 2025-02-11 | 建设工
程施工 | 1027.46 | 陕西省韩城
市人民法院 | 一审判决，我方支付原告
工程款787.45万元及利 |
| | 有限公司 | 公司 | | 合同纠
纷 | | /陕西省渭
南市中级人
民法院 | 息，支付原告鉴定费
15.17万元，我方承担案
件受理费7.61万元；我
方上诉，二审维持原判，
我方承担二审案件受理费
7.66万元 |
| 71 | 陕西华山
建设集团
有限公司 | 洛南县金江
置业有限责
任公司、洛
南县天九置
业有限责任
公司、王彪 | 2025-08-20 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 11860.04 | 西安仲裁委
员会 | 仲裁裁决，被申请人洛南
县金江置业公司、洛南县
天九置业公司支付我方工
程款8895.25万元及利
息；被申请人洛南县金江
置业公司、洛南县天九置
业公司支付我方进度款利
息1048.03万元及停工损
失300万元，被申请人洛
南县金江置业公司、洛南
县天九置业公司支付我方
保全费0.5万元；被申请
人王彪对以上债务承担连
带保证责任；确认我方工
程价款优先受偿权，我方
承担仲裁费7.84万元；
我方已申请强制执行 |
| 72 | 陕西华山
建设集团
有限公司 | 西咸新区空
港新城梁安
盛世置业有
限公司、西
安梁恒拓城
置业有限公
司 | 2024-02-28 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 4844.09 | 陕西省咸阳
市渭城区人
民法院/陕
西省咸阳市
中级人民法
院 | 一审判决，被告西咸新区
梁安公司支付我方工程款
3837.58万元及利息，支
付我方劳保统筹费用
329.81万元及利息，确认
我方工程价款优先受偿
权，我方向被告西咸新区
梁安公司开具1161.26万
元发票，我方向被告西咸
新区梁安公司支付垃圾清
运费2.60万元、工程维
修费4.59万元，我方承
担案件受理费4.17万
元，承担反诉费0.16万
元，承担鉴定费7.5万
元、承担保全费0.07万
元；双方上诉，二审审理
中 |
| 73 | 陕西华山
建设集团
有限公司 | 陕西省西咸
新区秦汉新
城开发建设 | 2024-12-26 | 建设工
程施工 | 12767.51 | 陕西西咸新
区人民法院
/陕西省西 | 一审判决，两被告支付我
方工程款11445.90万元
及利息737.62万元，并 |
| | | 集团有限责
任公司、秦
汉新城基础
设施建设管
理有限公司 | | 合同纠
纷 | | 安市中级人
民法院 | 支付自2024年11月1日
起至支付之日止的利息；
被告陕西省西咸新区秦汉
新城开发公司上诉，二审
维持原判；我方已申请强
制执行 |
| 74 | 何飞平 | 陕西建工机
械施工集团
有限公司、
河南照邦置
业有限公
司、郑剑明
（第三人） | 2023-02-06 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1934.60 | 河南省平顶
山市新华区
人民法院 | 原告撤诉 |
| 75 | 韩城市鸿
基建材有
限责任公
司 | 陕西建工机
械施工集团
有限公司、
陕西黄河矿
业（集团）
有限公司、
陕西大前龙
泉工贸有限
公司、席传
龙（第三
人） | 2025-05-19 | 买卖合
同纠纷 | 1089.44 | 陕西省西安
市新城区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，我方不承担支
付责任，原告及被告陕西
大前公司上诉，二审审理
中 |
| 76 | 陕西建工
机械施工
集团有限
公司 | 西安城墙建
设管理有限
公司 | 2024-07-22 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 12964.43 | 陕西省西安
市灞桥区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 一审判决，被告支付我方
工程进度款9492.72万
元，支付我方停工损失
1981.07万元，支付我方
自2023年1月7日起至
支付之日止的利息，我方
承担鉴定费6.75万元；
被告已上诉，二审审理中 |
| 77 | 陕西建工
机械施工
集团有限
公司 | 陕西森威纳
米新材料科
技有限公
司、陕西正
威新材料科
技有限公
司、陕西通
用纳米科技
有限公司 | 2024-06-12 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3501.10 | 陕西省大荔
县人民法院
/陕西省渭
南市中级人
民法院 | 一审判决，确认原告及被
告陕西森威尔公司签订合
同及协议无效，被告陕西
森威尔公司支付我方工程
款3279.45万元及利息，
被告陕西正威公司及陕西
通用公司对上述债务在未
出资范围内承担补充赔偿
责任，我方承担案件受理
费、鉴定费10.77万元；
我方上诉，二审维持原
判，我方承担二审案件受 |
| | | | | | | | 理费0.01万元；我方已
申请强制执行 |
| 78 | 陕西建工
机械施工
集团有限
公司 | 陕西国储物
流股份有限
公司 | 2024-10-14 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 2781.87 | 陕西省泾阳
县人民法院
/陕西省咸
阳市中级人
民法院 | 一审判决，被告支付我方
工程款1919.51万元及利
息，支付我方工程预付款
延期利息15.02万元，支
付我方进度款延期利息
61.50万元，支付我方履
约保函续保产生的押金利
息16.31万元及手续费
5.06万元，支付我方劳保
统筹费用545.89万元，
我方承担案件受理费1.38
万元；被告上诉，二审维
持原判；我方已申请强制
执行 |
| 79 | 陕西建工
机械施工
集团有限
公司 | 中国人民武
装警察部队
陕西省总队 | 2024-10-29 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1797.85 | 陕西省铜川
市耀州区人
民法院/陕
西省铜川市
中级人民法
院 | 一审判决，被告支付我方
工程款682.30万元及利
息14.70万元，支付我方
自2019年8月20日至实
际支付之日止的利息，驳
回我方其他诉请，我方支
付被告维修费304.51万
元，驳回被告其他反诉请
求，我方承担案件受理
费、鉴定费合计79.35万
元，承担反诉受理费、鉴
定费27.52万元；我方上
诉，二审改判，我方支付
被告维修费295.68万元
并向被告交付项目资料、
配合办理竣备手续，我方
承担一审案件受理费、鉴
定费合计79.35万元，承
担反诉受理费、鉴定费
25.75万元，承担二审案
件受理费3.05万元；款
项已回收 |
| 80 | 陕西建工
机械施工
集团有限
公司 | 商南县人民
政府 | 2023-08-31 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1394.6 | 西安仲裁委
商洛分会委
员会 | 仲裁裁决，被申请人支付
我方工程款及损失392.32
万元及利息，我方承担仲
裁费6.00万元，承担鉴
定费25.82万元；我方已
申请强制执行 |
| 81 | 陕西建工
机械施工
集团有限
公司 | 北京蒙锡路
桥工程有限
公司 | 2024-07-19 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 1245.00 | 陕西省西安
市新城区人
民法院/陕
西省西安市
雁塔区人民
法院/陕西
省西安市中
级人民法院 | 一审判决，被告支付我方
税款443.54万元、管理
人员工资68.97万元、返
工费20万元、代付合同
款109.92万元及前述款
项逾期付款利息，驳回双
方其他诉请，我方承担案
件受理费3.65万元；双
方上诉，二审判决，被告
支付我方税款443.54万
元、管理人员工资68.97
万元，返工费20万元，
代付合同款109.92万
元，垫付农民工工资4.5
万元及前述款项逾期付款
利息，驳回其他，我方承
担一审案件受理费3.56
万元，承担二审案件受理
费4.01万元；我方已申
请强制执行 |
| 82 | 陕西金众
水泥制品
有限公司 | 陕西建工集
团股份有限
公司、陕西
建工集团混
凝土有限公
司（第三
人） | 2025-10-20 | 买卖合
同纠纷 | 1146.95 | 陕西省西安
市新城区人
民法院 | 一审判决，我方支付原告
货款1128.04万元及违约
金，我方承担案件受理费
4.53万元 |
| 83 | 西安百固
源混凝土
有限公司 | 陕西建工安
装集团有限
公司 | 2025-11-10 | 买卖合
同纠纷 | 1471.16 | 陕西省西安
市长安区人
民法院 | 调解结案，我方分期支付
原告1441.69万元 |
| 84 | 陕西德斯
诚建设工
程有限公
司 | 陕西建工集
团股份有限
公司 | 2025-10-22 | 建设工
程分包
合同纠
纷 | 3885.55 | 陕西省西安
市长安区人
民法院/陕
西省西安市
中级人民法
院 | 我方上诉，二审维持原判 |
| 85 | 陕西中直
建材有限
公司 | 陕西建工第
十五建设有
限公司 | 2025-12-19 | 买卖合
同纠纷 | 1561.53 | 陕西省韩城
市人民法院
/陕西省渭
南市中级人
民法院 | 一审判决，我方支付原告
货款1372.08万元及利
息，支付原告保全费0.45
万元，我方承担案件受理
费10.39万元；我方已上
诉，二审审理中 |
| 86 | 陕西和谐
空间装修 | 陕西建工集
团股份有限 | 2025-12-08 | 建设工
程分包 | 1331.43 | 陕西省西安
市雁塔区人 | 调解结案，我方分期支付
原告工程款1107.03万 |
| | 装饰工程
有限公司 | 公司 | | 合同纠
纷 | | 民法院 | 元，我方承担案件受理费
5.08万元 |
| 87 | 陕西建工
集团股份
有限公司 | 陕西高新纬
达置业有限
公司 | 2024-10-09 | 建设工
程施工
合同纠
纷 | 3856.11 | 陕西省太白
县人民法院
/陕西省宝
鸡市中级人
民法院 | 二审维持原判 |
| 88 | 咸阳三和
混凝土有
限公司 | 陕西建工第
六建设集团
有限公司、
陕西建工集
团股份有限
公司 | 2026-01-08 | 买卖合
同纠纷 | 2032.92 | 陕西省咸阳
市渭城区人
民法院 | 调解结案，六建集团分期
支付原告货款2026.98万
元 |
