[诉讼]深桑达Ａ(000032):累计诉讼

时间：2026年07月22日 19:45:27 中财网

原标题:深桑达Ａ:关于累计诉讼的公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-051
深圳市桑达实业股份有限公司
关于累计诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼仲裁事项
（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
自上一期诉讼公告披露日至今，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计185件，涉案金额总计为人民币948,622,992.58元，已超过公司最近一期经审计净资产（2025年年报数据）的10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计25件，涉案金额为人民币776,926,080.44元；作为被告（含第三人）的案件共计160件，涉案金额为人民币171,696,912.14元。

1.公司（包括控股子公司）诉讼仲裁案件情况：

1	中电系统建 设工程有限 公司	东方日升（包 头）新材料有 限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	56,774,941.79	（2026）内 0222民初 1197号	包头市 固阳县 人民法 院	一审中
2	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	华信咨询设计 研究院有限公 司、襄阳襄江 国有资本投资 运营集团有限 公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	108,049,273.02	（2026）鄂 06民初36 号	襄阳市 中级人 民法院	一审中
3	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	无锡华晟光伏 科技有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	79,518,621.62	锡仲 (2026)字 第0725号	无锡市 仲裁委 员会	仲裁中
4	安徽国坤新 能源建设有 限公司、安徽 中盛联创建 设工程有限 公司	中国电子系统 工程第三建设 有限公司、凤 阳县城市资产 投资运营有限 公司	/	建设工 程合同 纠纷	32,337,422.15	（2024）皖 1126民初 4565号	凤阳县 人民法 院	一审中
5	中国电子系 统技术有限 公司	盐城市大数据 集团有限公司	/	技术合 同纠纷	128,555,630.5	（2026）苏 09民初33 号	盐城市 中级人 民法院	一审中
6	中国电子系 统技术有限 公司	盐城市大数据 集团有限公司	/	技术合 同纠纷	39,646,831.29	（2026）苏 09民初34 号	盐城市 中级人 民法院	一审中
7	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	宣城经济技术 开发区建设投 资有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	30,476,766.21	宣仲案字 〔2026〕第 269号	宣城仲 裁委员 会	仲裁中
8	谢海峰	中电系统建设 工程有限公司	南通 华浔 建设 有限 公 司、 刘尉	建设工 程合同 纠纷	11,371,733.19	（2026）苏 0582民初 8777号	张家港 市人民 法院	已结案
9	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	青岛汇城产业 投资有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	31,379,041.29	(2026)鲁 0214民初 5265号	青岛市 城阳区 人民法 院	一审中
10	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	四川高景太阳 能科技有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	34,801,587.64	（2026）川 1504民初 4751号	宜宾市 叙州区 人民法 院	一审中
11	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	中建海峡(厦 门)建设发展 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	14,657,785.52	(2026)榕 仲受882号	福州仲 裁委员 会	仲裁中
12	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江苏科隆新能 源科技有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	21,575,354.56	（2026）新 仲字第148 号	新乡仲 裁委员 会	仲裁中
13	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	艾美坚持生物 制药有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	61,887,030.26	（2026）浙 0226民初 6267号	浙江省 宁海县 人民法 院	一审中
14	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	艾美荣誉（宁 波）生物制药 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	55,150,025.17	(2026)浙 0206民初 8161号	宁波市 北仑区 人民法 院	一审中
15	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	汕头市建筑工 程有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	30,933,654.98	（2026）川 0903民初 5603号	遂宁市 船山区 人民法 院	一审中
16	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	中交一航局第 一工程有限公 司、河北晟世 亿辉新能源产 业开发服务有 限公司、中交 第一航务工程 局有限公司、 沧州建设发展 集团有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	48,658,148.33	（2026）冀 0921民初 1911号	河北省 沧县人 民法院	一审中
其他案件169件	162,849,145.06元
合计	948,622,992.58元

2.相关重大案件详细内容
（1）案件名称：中电系统建设工程有限公司诉东方日升（包头）新材料有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案
原告：中电系统建设工程有限公司
被告：东方日升（包头）新材料有限公司
案件标的额：56,774,941.79元
诉讼请求：
①判令被告支付原告工程款54,348,967.44元及自应当付款之日起至款项付清之日止以LPR利率计算的资金占用利息2,425,974.35元（暂计至2026年3月20日）；
②原告对案涉年产10GW拉晶项目机电工程折价、拍卖或者变卖的价款，在欠付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权；
③判令被告承担本案案件受理费、财产保全费、保全担保费等全部诉讼费用。

起诉主张：
原被告双方就东方日升（包头）新材料有限公司年产10GW拉晶项目签订《建设工程施工合同》，签约总价为21,000万元，价格形式为固定总价，变更可调。

2024年4月26日，案涉项目经验收合格。施工期间产生38份变更签证，双方无法就结算金额达成一致。截至目前，被告累计支付工程款178,410,344元，尚欠付工程款本金54,348,967.44元，故引发纠纷。

案件进展：一审中。

（2）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉华信咨询设计研究院有限公司、襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案
原告：中国电子系统工程第二建设有限公司
被告一：华信咨询设计研究院有限公司
被告二：襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司
案件标的额：108,049,273.02元
诉讼请求：
①确认原告与被告签署的《工程总承包项目采购合同》及补充协议已解除；②判令被告一向原告支付工程款108,049,273.02元及逾期付款利息（利息以108,049,273.02元为基数，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准，自起诉之日起计算至实际支付之日止）；
③判令被告二在未付工程款内承担连带责任；
④判令本案诉讼费、保全费由二被告承担。

起诉主张：
原告与被告于2021年12月至2022年7月期间分别签订《工程总承包项目采购合同》及补充协议，原告全面履行合同各项义务，2023年2月15日案涉工程完工并移交至被告。后案涉工程通过竣工验收，被告未按约定支付合同款项，故引发纠纷。

案件进展：2026年6月1日，襄阳市中级人民法院出具《交纳诉讼费用通知书》。

（3）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司与无锡华晟光伏科技有限公司仲裁案
申请人：中国电子系统工程第二建设有限公司
被申请人：无锡华晟光伏科技有限公司
案件标的额：79,518,621.62
仲裁请求：
①裁决被申请人立即向申请人支付工程款78,484,384.98元及逾期付款利息，利息以15,151,800.33元为基数，自2024年1月21日起按照一年期LPR利率计算至实际支付之日止，暂计至仲裁之日为1,034,236.64元；以63,332,584.65元为基数，自提交仲裁之日起计算至实际支付之日止；②裁决申请人在被申请人欠付工程款范围内对案涉工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权；
③本案仲裁费用、保全费由被申请人承担。

仲裁主张：
申请人与被申请人于2023年6月签订《无锡华晟光伏科技有限公司3.6GW高效异质结智能制造项目机电EPC总承包工程合同》，后申请人依约进场施工，2024年1月21日案涉工程已整体投入使用。被申请人拖延结算及付款，仅向申请人支付工程款197,263,199.67元，欠付工程款本金78,484,384.98元，故引发纠纷。

案件进展：仲裁中。

（4）案件名称：中国电子系统技术有限公司诉盐城市大数据集团有限公司技术合同纠纷诉讼案
原告：中国电子系统技术有限公司
被告：盐城市大数据集团有限公司
案件标的额：128,555,630.5元
诉讼请求：
①请求判令被告向原告支付合同价款人民币104,192,628.1元。

②请求判令被告按合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的标准（15.4%）向原告支付逾期付款违约金，其中以69,648,485.4元(70%付款节点)为基数自2024年6月15日起计算至实际支付之日，以22,964,071.8元(90%付款节点)为基数自2025年6月15日计算至实际支付之日，以5,790,035.45(95%付款节点)为基数自2026年6月15日计算至实际支付之日，以5,790,035.45(100%付款节点)为基数自三年质保期届满之日计算至实际支付之日(逾期付款违约金暂计24,363,002.37元)。

③请求判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、保全担保费。

起诉主张：
原被告双方于2021年8月签订《盐南高新区城市驾驶舱1.0项目合同书》，签约金额为116,080,809元。后原告依约完成案涉项目的建设内容，案涉项目已通过验收。截至目前，被告仅支付第一笔10%预付款，剩余90%的款项全部未支付，故引发纠纷。

案件进展：一审中。

（5）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉艾美坚持生物制药有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案
原告：中国电子系统工程第二建设有限公司
被告：艾美坚持生物制药有限公司
案件标的额：61,887,030.26元
诉讼请求：
①依法判令被告支付原告工程款59,608,466.32元；
②依法判令被告支付逾期付款利息(计算至实际给付之日，暂计算至2026年7月6日为2,278,563.94元，详见逾期付款利息计算表)；
③依法判令原告在被告欠付的工程款内享有工程价款优先受偿权；
④本案所有诉讼费用由被告承担。

起诉主张：
原被告双方于2020年9月20日就艾美卫信新型细菌性疫苗产业化建设一期净化机电工程签订《建设工程施工合同》，签约金额为134,500,000元，合同形式为总价包干合同。后，双方签订多份协议，案涉工程已验收合格。截至目前，被告已支付原告工程款199,826,000元，尚有59,608,466.32元工程款未付，故引发纠纷。

案件进展：一审中。

（6）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉艾美荣誉（宁波）生物制药有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案
原告：中国电子系统工程第二建设有限公司
被告：艾美荣誉（宁波）生物制药有限公司
案件标的额：55,150,025.17元
诉讼请求：
①依法判令被告支付原告工程款53,896,011.24元；
②依法判令被告支付逾期付款利息(计算至实际给付之日，暂计算至2026年7月3日为1,254,013.93元)；
③依法判令原告在被告欠付的工程款内享有工程价款优先受偿权；
④本案所有诉讼费用由被告承担。

起诉主张：
原被告双方于2020年至2024年期间就宁波荣安生物药业有限公司人用狂犬疫苗产业化项目、新冠灭活疫苗产业化及高级别生物安全实验室项目陆续签订多份建设工程施工合同，2023年案涉工程通过竣工验收。截至目前，被告已支付原告工程款523,341,685.35元，尚有53,896,011.24元工程款未付，故引发纠纷。

案件进展：一审中。

（二）已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况

序号	原告/ 申请人	被告/ 被申请人	第三 人	诉讼 类型	诉讼金额 （元）	案件 编号	管辖法院/ 仲裁机构	案件进展情况
1	江苏鼎驰电 子科技有限 公司	中电桑达电子 设备（江苏） 有限公司	/	技术委 托开发 合同纠 纷	10,000,000.00	（2025） 苏03民初 417号	徐州市中 级人民法 院	二审中
2	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江西科兴药业 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	29,157,521.87	(2025)赣 1181民初 1871号	德兴市人 民法院	1.本案已调解结案； 2.已申请强制执行。
3	浙江东南网 架股份有限 公司	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	63,063,316.61	（2025） 济仲裁字 第05508 号	济南仲裁 委员会	1.双方和解结案； 2.我方履行义务中。
4	中电辛集热 力有限公司	石家庄丰奥房 地产开发有限 公司	/	建设工 程合同 纠纷	15,028,098.58	（2025） 冀0181民 初5924号	河北省辛 集市人民 法院	1.本案已调解结案； 2.被告履行义务中。
5	上海传芯半 导体有限公 司	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	32,001,045.00	（2025） 沪0115民 初92199 号	上海市浦 东新区人 民法院	一审中
6	阳坤工业管 道系统（上 海）有限公 司	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	20,230,241.87	（2025） 济仲裁字 第05962 号	济南仲裁 委员会	仲裁中
7	顺和太和建 材（北京） 有限公司	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	/	债权人 代位权 纠纷	13,443,026.00	（2025） 浙0114民 初8678号	杭州市钱 塘区人民 法院	二审中
8	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	广东金湾高景 太阳能科技有 限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	51,838,514.49	（2025） 粤0404民 初5948号	珠海市金 湾区人民 法院	一审中
9	中电洲际环 保科技发展 有限公司	邯郸荣盛房地 产开发有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	11,002,435.99	（2025） 邯仲字第 0541号	邯郸仲裁 委员会	仲裁中
10	中电洲际环 保科技发展 有限公司	邯郸荣盛房地 产开发有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	12,538,651.42	（2025） 邯仲字第 0540号	邯郸仲裁 委员会	仲裁中
11	中国电子系 统工程第三 建设有限公 司	上海宝冶集团 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	56,803,582.77	（2025） 沪仲案字 第5674号	上海仲裁 委员会	仲裁中
12	中国人民财	信息产业电子	长鑫	保险人	49,956,120.41	(2025)皖	合肥市蜀	一审中
	产保险股份 有限公司	第十一设计研 究院科技工程 股份有限公 司、中国电子 系统工程第三 建设有限公 司、上海宝冶 集团有限公 司、合肥康尔 信电力系统有 限公司	存储 技术 有限 公司	代位求 偿权纠 纷		0104民初 20732号	山区人民 法院
13	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	江苏瑞兆科电 子材料有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	61,732,240.27	(2025)苏 0703民初 2139号	江苏省连 云港市连 云区人民 法院	1.一审判决已生效， 本案已结案； 2.被告履行付款义 务中。
14	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	上海传芯半导 体有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	42,934,054.35	（2025） 沪0115民 初49424 号	上海市浦 东新区人 民法院	二审中
15	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	中建八局第四 建设有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	40,855,420.98	青仲庭通 字（2025） 第880号	青岛仲裁 委员会	仲裁中
16	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	浙江鑫柔科技 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	37,366,975.66	（2025） 浙0483民 初5466号 / (2026)浙 04民终 1504号	桐乡市人 民法院； 浙江省嘉 兴市中级 人民法院	二审中
17	福建南威软 件有限公司	中国电子系统 技术有限公司	/	买卖合 同纠纷	36,487,775.4	（2025） 京0108民 初25370 号	北京市海 淀区人民 法院	本案已和解结案，被 告履行付款义务中。
18	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江苏锦柏建设 工程有限公 司、徐州经济 技术开发区金 龙湖城市投资 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	34,177,932.96	（2025） 苏0391民 初4428号	徐州经济 技术开发 区人民法 院	一审中
19	内蒙古陆海 建设有限公 司	中电系统建设 工程有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	27,925,220.99	（2025） 内0204民 初1866号	包头市青 山区人民 法院	1.双方已达成和解， 原告撤诉，本案已 结。 2.被告履行付款义
								务中。
20	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	深圳市兆富德 旅游开发有限 公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	27,739,477.6	（2025） 粤0307民 初41114 号	深圳市龙 岗区人民 法院	一审中
21	内蒙古陆海 建设有限公 司	中电系统建设 工程有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	16,612,824.17	（2025） 内0222民 初420号/ (2025)内 02民终 2589号	固阳县人 民法院、 内蒙古自 治区包头 市中级人 民法院	1.已收到二审判 决，本案已结案； 2.后双方就与原告 相关的系列案件整 体签署和解协议， 目前被告履行付款 义务中。
22	江苏诚意建 设工程科技 有限公司	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	11,484,540.72	（2025） 济仲裁字 第02868 号	济南仲裁 委员会	1.已收到裁决，本案 已结； 2.目前被告履行付 款义务中。
23	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	华宇生物科技 （腾冲）有限 公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	本诉： 23,341,575.80 反诉： 1,015,000.00	（2023） 云0581民 初5881号	腾冲市人 民法院	执行中
24	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	中国建筑第八 工程局有限公 司、上海复诺 健生物科技有 限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	55,828,002.63	（2024） 沪0114民 初589号	上海市嘉 定区人民 法院	执行期间签署和解 协议，被告履行付 款义务中。
25	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	云阳县人和投 资开发（集团） 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	45,863,561.61	（2024） 渝0235民 初720号	云阳县人 民法院	二审中
26	中电系统建 设工程有限 公司	青岛博华信诚 装备科技有限 公司、青岛融 合装备科技有 限公司、成都 霓博科技有限 公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	12,987,052.64	（2024） 鲁0211民 初824号	青岛市黄 岛区人民 法院	执行中
27	中国电子系 统技术有限 公司	江苏时代芯存 半导体有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	94,337,874.15	（2020） 淮仲裁字 第0192号	淮安仲裁 委员会	被申请人 破产重整中
28	中国电子系 统技术有限 公司	江苏时代芯存 半导体有限公 司、宁波时代 全芯科技有限	/	建设工 程施工 合同纠 纷	26,314,227.82	（2020） 淮仲受字 第0193号	淮安仲裁 委员会	被申请人 破产重整中
		公司
29	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江苏时代芯存 半导体有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	116,723,922.32	（2020） 淮仲受字 第0180号	淮安仲裁 委员会	被申请人 破产重整中
30	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江苏中芯联电 子有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	14,714,931.34	（2023） 苏0830民 初192号/ （2024） 苏08民终 1404号	盱眙县人 民法院、江 苏省淮安 市中级人 民法院	1.本案已结案； 2.原告已收到关于 被告的清算裁定 书，法院裁定对被 告进行清算，后续 就案涉不动产的拍 卖款进行受偿。
31	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江苏时代全芯 存储科技股份 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	19,567,623.04	（2020） 淮仲受字 第0181号	淮安仲裁 委员会	待关联公司破产重 整及财产分配中。
32	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	PT.BIOTISPRI MAAGRISINDO	/	建设工 程施工 合同纠 纷	50,192,564.02	（2024） 沪贸仲字 第0122号	上海国际 经济贸易 仲裁委员 会（上海国 际仲裁中 心）	执行中
33	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	泸州金能移动 能源科技有限 公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	37,142,162.62	(2021) 川05民初 71号/ （2023） 川民终 360号	泸州市中 级人民法 院、四川省 高级人民 法院	本案执行已终结， 原告已申请被告破 产。
34	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	广东汉能薄膜 太阳能有限公 司（后更名为： 广东河嘉新能 源科技有限公 司）	/	建设工 程施工 合同纠 纷	21,716,450.89	（2019） 粤1602民 初4192号	河源市源 城区人民 法院	被告破产清算中
35	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	张家港康得新 光电材料有限 公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	24,200,000.00	（2019） 苏0582民 初9155号	张家港市 人民法院	被告破产清算中
36	中国电子系 统工程第三 建设有限公 司	青海首能光伏 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	19,083,148.79	（2019） 青02民初 70号	海东市中 级人民法 院	已签署债务协议， 执行回款中。
37	中国电子系 统工程第三 建设有限公 司	昆山聚创新能 源科技有限公 司、深圳建业 工程集团股份 有限公司	/	票据追 索权纠 纷	15,000,000.00	（2021） 苏0583民 初19568 号/ （2022） 苏05民终 6805号/ （2022） 苏0583执 6892号	昆山市人 民法院、江 苏省苏州 市中级人 民法院	昆山聚创新能源科 技有限公司破产清 算中。
38	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	二连浩特北控 宏晖能源有限 公司、天宏阳 光新能源股份 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	157,500,720.80	（2022） 京仲案字 第7588号	北京仲裁 委员会	1.本案已调解结 案； 2.因被申请人未履 行付款义务，拟申 请强制执行。
39	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	江苏锦柏建设 工程有限公 司、徐州经济 开发区金龙湖 城市投资有限 公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	97,806,913.41	（2021） 苏03民初 1025号 /(2023) 苏民终 1335号	徐州市中 级人民法 院、江苏省 高级人民 法院	执行中
40	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	乌海市海勃湾 区城市建设投 融资有限责任 公司、乌海市 京运通新材料 科技有限公司	宁夏 远高 绿色 科技 建筑 有限 公司	建设工 程施工 合同纠 纷	280,725,153.41	（2019） 内03民初 60号/ （2022） 内民终 507号/ （2023） 最高法民 申2188号	乌海市中 级人民法 院、 内蒙古自 治区高级 人民法院、 最高人民 法院	执行中
41	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	扬州恒大新能 源科技发展有 限公司、恒大 集团有限公 司、恒大新能 源科技集团有 限公司	/	建设工 程合同 纠纷	100,037,834.39	（2022） 苏10民初 139号 /(2023) 苏民终 1223号	扬州市中 级人民法 院、江苏省 高级人民 法院	执行中
42	中电系统建 设工程有限 公司	贵州遵铁物流 开发投资有限 公司、遵义市 铁路建设投资 （集团）股份 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	54,413,585.98	（2023） 黔0304民 初3915号	遵义市播 州区人民 法院	执行中
43	CESE2(Thai land)CO.,L TD.	Technologies (Thailand)Co .,Ltd.	/	建设工 程施工 合同纠 纷	18,570,924.00	（2023） 常仲字第 0326号	常州仲裁 委员会	执行中
44	中电洲际环 保科技发展 有限公司	邯郸市勒泰城 投房地产开发 有限公司、邯 郸市建投文化 置业有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	15,828,189.20	（2023） 邯仲字第 0264号	邯郸仲裁 委员会	1.本案已结案； 2.恢复执行并签署 执行和解协议。
45	中国电子系 统工程第三 建设有限公 司	深圳建业工程 集团股份有限 公司（下称“深 圳建业”）、 深圳市建业 （集团）股份 有限公司、深 圳博腾投资有 限公司、昆山 聚创新能源科 技有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	86,502,947.28	（2022） 苏0583民 初11166 号/ （2024） 苏05民终 5639号	昆山市人 民法院、江 苏省苏州 市中级人 民法院	申请人申请强制执 行，因深圳建业已 被法院受理破产审 查，故本执行案件 已被裁定终结执 行。
46	中电系统建 设工程有限 公司	中如建工集团 有限公司、江 苏如天光电科 技有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	41,060,197.21	(2025)苏 0682民初 766号	江苏省如 皋市人民 法院	通过以房抵债方式 实现回款1,195万 元。
47	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	安徽硕佰化学 制药有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	15,302,392.24	（2024） 皖1222民 初3990号	太和县人 民法院	二审中
48	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	亚士防水科技 （滁州）有限 公司、亚士创 能科技（上海） 股份有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	33,194,173.61	（2024） 皖1124民 初2505号	全椒县人 民法院	执行中
49	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	成都青羊兴光 明眼科医院有 限责任公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	24,198,448.22	（2024） 沪仲案字 第3655号	上海仲裁 委员会	仲裁中
50	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江苏威蜂动力 工业有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	57,418,652.22	（2024） 苏0991民 初2989号	盐城经济 技术开发 区人民法 院	1.判决已生效； 2.等待对方付款。
51	中恒丰建筑 集团有限公 司	中电系统建设 工程有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	主诉： 40,921,705.00； 反诉： 10,000,000.00	（2024） 内0222民 初1380号 / (2025)内 02民终 1327号	固阳县人 民法院、 内蒙古自 治区包头 市中级人 民法院	已收到二审裁定，认 为本案事实不清，裁 定发回重审。
52	中电数字城 市（江西） 科技有限公 司	南昌市新建区 发展和改革委 员会	/	建设工 程合同 纠纷	138,026,847.08	(2024)洪 仲案字第 0804号	南昌仲裁 委员会	1.已收到仲裁裁决， 支持我方仲裁请求； 2.被申请人履行付 款义务中。
53	中国电子系 统技术有限 公司	湖南经远建筑 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	20,081,952.32	(2024)常 仲字第 1210号	常德仲裁 委员会	仲裁中
54	中电系统建 设工程有限 公司	中国人民财产 保险股份有限 公司石家庄市 分公司	/	财产保 险合同 纠纷	270,000,000.00	(2024)苏 0391民初 4475号 /(2026) 苏03民终 4791号	徐州经济 技术开发 区人民法 院、徐州市 中级人民 法院	二审中
55	中国电子系 统工程第三 建设有限公 司	浙江长兴市政 建设有限公 司、长兴国康 光电科技有限 公司	长兴 太湖 海韵 工程 管理 有限 公司	建设工 程分包 合同纠 纷	142,780,953.00	(2024)浙 05民初 122号	浙江省湖 州市中级 人民法院	1.本案已调解结案； 2.被告履行付款义 务中。
56	中电系统建 设工程有限 公司	合肥美的合康 光伏科技有限 公司	苏州 爱康 能源 集团 股份 有限 公司	建设工 程施工 合同纠 纷	25,126,819.02	（2024） 皖0191民 初12512 号 /(2026) 皖01民终 5166号	合肥高新 技术产业 开发区人 民法院、合 肥市中级 人民法院	二审中
57	何大春	鲁京建设工程 有限公司、中	/	建设工 程分包	12,863,000.00	(2024)京 0115民初	北京市大 兴区人民	二审中
		国电子系统工 程第四建设有 限公司		合同纠 纷		28569号/ （2026） 京02民 终6055 号	法院、北京 市第二中 级人民法 院
58	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	儋州长宇旅游 开发有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	31,506,741.47	（2024） 琼9003民 初11577 号/ （2025） 琼97民终 2894号	儋州市人 民法院、 海南省第 二中级人 民法院	已收到二审判决，被 告破产重整中。
59	徐州经济技 术开发区诚 意商品混凝 土有限公司	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	/	买卖合 同纠纷	11,915,915.25	（2024） 济仲裁字 第11416 号	济南仲裁 委员会	1.双方已调解结 案； 2.被申请人履行付 款义务中。
60	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	福建兆元光电 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	11,434,824.36	（2024） 榕仲受 3792号	福州仲裁 委员会	1.本案已调解结案； 2.被申请人履行付 款义务中。
61	中电系统建 设工程有限 公司	中国共产党河 北省固安县委 员会党校	/	合同纠 纷	35,266,928.19	(2025)廊 仲案字7 号	廊坊仲裁 委员会	执行中
62	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	云南通盈药业 有限公司、西 藏通盈企业管 理有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	30,753,730.75	(2025)云 0114民初 2336号	昆明市呈 贡区人民 法院	二审中
63	深圳中联电 子有限公司	深圳中联产城 运营有限公司	/	房屋租 赁合同 纠纷	32,504,543.23	（2025） 粤0304民 初11911 号	深圳市福 田区人民 法院	二审中
64	弘元绿色能 源股份有限 公司	中电系统建设 工程有限公 司、苏州市伟 洁洁净工程科 技有限公司、 如皋苏北洁萱 机电安装工程 有限公司、无 锡东汇机电设 备安装有限公 司、昆山杰瑞 雅环保设备工 程有限公司、	/	财产损 害赔偿 纠纷	76,000,000	(2025)苏 0391民初 2173号	徐州经济 技术开发 区人民法 院	一审中
		青岛市工程建 设监理有限责 任公司
65	弘元新材料 （徐州）有 限公司	中电系统建设 工程有限公 司、苏州市伟 洁洁净工程科 技有限公司、 如皋苏北洁萱 机电安装工程 有限公司、无 锡东汇机电设 备安装有限公 司、昆山杰瑞 雅环保设备工 程有限公司、 青岛市工程建 设监理有限责 任公司	/	财产损 害赔偿 纠纷	87,908,825.06	(2025)苏 0391民初 2174号	徐州经济 技术开发 区人民法 院	一审中
66	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江西宇泰新能 源有限公司、 宜春市创业投 资有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	本诉： 108,145,923.8； 反诉： 141,827,681.79	(2025)赣 0902民初 1162号	宜春市袁 州区人民 法院	一审中
67	东营石大胜 华新能源有 限公司	中国电子系统 工程第四建设 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	87,592,000	(2025)鲁 0505民初 696号	东营市垦 利区人民 法院	一审中
68	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	新疆中部合盛 硅业有限公 司、合盛硅业 股份有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	179,054,992.1	(2025)新 01民初51 号	乌鲁木齐 市中级人 民法院	一审中
69	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	新疆中部合盛 硅业有限公 司、合盛硅业 股份有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	83,071,743.4	(2025)新 01民初52 号	乌鲁木齐 市中级人 民法院	一审中
70	胜华新能源 科技（东营） 有限公司	中国电子系统 工程第四建设 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	本诉： 68,568,000； 反诉： 75,390,441.98	(2025)鲁 0505民初 1003号	东营市垦 利区人民 法院	一审中
71	中国电子系 统工程第三 建设有限公 司	新疆中部合盛 硅业有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	49,925,595.23	（2025） 新01民初 210号	乌鲁木齐 市中级人 民法院	一审中
72	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江苏锦柏建设 工程有限公 司、徐州经济 技术开发区金 龙湖城市投资 有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	22,529,288.31	（2025） 苏0391民 初4856号	徐州经济 技术开发 区人民法 院	1.判决已生效； 2.已申请强制执行。
73	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	中国建筑第八 工程局有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	14,871,385.85	青仲庭通 字（2025） 第460号	青岛仲裁 委员会	仲裁中
74	中恒丰建筑 集团有限公 司	中电系统建设 工程有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	20,073,717.82	（2025） 内0204民 初2891号	包头市青 山区人民 法院	目前处于上诉期间
75	俞福根	浙江宗创建设 有限公司、中 国电子系统工 程第二建设有 限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	16,024,297.03	（2025） 浙0114民 初7739号	杭州市钱 塘区人民 法院	1.调解结案； 2.我方履行付款义 务中。
76	上海碧州环 保能源科技 有限公司	中电智慧环境 （四川）有限 公司	/	建设工 程合同 纠纷	13,596,578.98	（2025） 浙0522民 初3602号	长兴县人 民法院	二审中
77	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	兰州重离子医 学产业投资有 限责任公司、 兰州市城市发 展投资有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	17,360,773.4	（2025） 甘0102民 初19486 号	兰州市城 关区人民 法院	执行中
78	中国电子系 统工程第三 建设有限公 司	广西沐邦高科 新能源有限公 司、江西沐邦 高科股份有限 公司	/	建设工 程合同 纠纷	59,285,923.33	（2025） 桂04民初 12号	广西壮族 自治区梧 州市中级 人民法院	二审中
79	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	淮北翌光科技 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	100,602,681.37	（2025） 皖06民初 50号	安徽省淮 北市中级 人民法院	1.本案已调解结案； 2.被告履行付款义 务中。
80	中国电子系 统技术有限 公司	齐河数字治理 科技发展有限 公司、齐河财 金投资控股集 团有限公司、 齐河县城市经 营建设投资有	/	买卖合 同纠纷	14,113,326.55	（2025） 京0108民 初88221 号	北京市海 淀区人民 法院	1.判决已生效； 2.已申请强制执行。
		限公司
81	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	海科（嘉兴） 电力科技有限 公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	58,926,276.51	（2025） 浙0402民 初7484号	嘉兴市南 湖区人民 法院	一审中
82	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	中国建筑第二 工程局有限公 司、中国电建 集团华东勘测 设计研究院有 限公司、大理 华晟新能源科 技有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	125,529,240.7	（2025） 云2901民 初7937号	大理市人 民法院	目前处于上诉期 间。
83	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	江苏科隆新能 源科技有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	17,916,337.31	（2025） 新仲字第 290号	新乡仲裁 委员会	1.收到裁决书； 2.我方已申请强制 执行。
84	衡水源美新 能源科技有 限公司、辛 集市咨信科 技发展有限 公司	中国电子系统 技术有限公 司、深圳市桑 达实业股份有 限公司	河北 煜泰 热能 科技 有限 公司	股权转 让纠纷	34,216,062.49	（2025） 京0106民 初50197 号	北京市丰 台区人民 法院	我方已上诉
85	中电洲际环 保科技发展 有限公司	河北峰琳房地 产开发有限公 司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	10,222,739.66	（2025） 邯仲字第 0711号	邯郸仲裁 委员会	1.本案已调解结 案； 2.已申请强制执行。
86	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	宜宾英发德坤 科技有限公司	四川 华西 宜宾 建设 有限 公司	建设工 程合同 纠纷	本诉： 249,283,212.9； 反诉： 30,768,606.31	（2025） 川15民初 16号	宜宾市中 级人民法 院	一审中
87	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	南昌兆和投资 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	43,435,007.76	（2025） 赣0191民 初7127号	南昌高新 技术产业 开发区人 民法院	一审中
88	中电系统建 设工程有限 公司	天津荣盛盟固 利新能源科技 有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	42,184,738.74	(2025)津 0115民初 15150号	天津市宝 坻区人民 法院	一审中
89	中国电子系 统技术有限 公司	益科德（上海） 有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	28,092,961.82	上国仲 （2025） 第2997号	上海国际 经济贸易 仲裁委员 会	仲裁中
90	中电系统建 设工程有限 公司	益科德（上海） 有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	29,098,598.25	上国仲 （2025） 第2998号	上海国际 经济贸易 仲裁委员 会	仲裁中
91	中国电子系 统技术有限 公司	福建省广播电 视中心工程办 公室	/	建设工 程施工 合同纠 纷	本诉： 6,275,122.01 反诉： 13,116,566.60	（2021） 闵0103民 初4812号 /（2022） 闽01民终 5935号	福州市台 江区人民 法院、 福州市中 级人民法 院	本案已结案，强制执 行中。
92	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	中铁建设集团 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	11,191,165.67	珠仲裁字 （2025） 第3449号	珠海市仲 裁委员会	1.本案已和解结案； 2.被告履行付款义 务中。
93	芜湖长信科 技股份有限 公司	中国电子系统 工程第四建设 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	24,517,749.39	(2025)皖 0291民初 5763号	芜湖经济 技术开发 区人民法 院	一审中
94	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	成都建工集团 有限公司（成 都建筑工程集 团总公司)	/	建设工 程施工 合同纠 纷	53,623,746.05	（2025） 川0191民 初32369 号	成都高新 技术产业 开发区人 民法院	1.一审判决已生 效； 2.等待对方付款 中。
95	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	中建八局第一 建设有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	59,682,152.93	（2025） 豫0192民 初11101 号	郑州航空 港经济综 合实验区 人民法院	1.本案已调解结案； 2.被告履行付款义 务中。
96	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	安徽普利药业 有限公司、海 南普利制药股 份有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	70,395,988.8	（2025） 皖0803民 初4400号	安庆市大 观区人民 法院	1.本案已调解结案； 2.被告履行付款义 务中。
97	中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	东营石大胜华 新能源有限公 司	/	建设工 程合同 纠纷	172,134,379.8	（2025） 鲁05民初 51号	山东省东 营市中级 人民法院	一审中
98	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	安华数据（东 莞）有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	34,310,823.92	(2025)京 仲案字第 09921号	北京仲裁 委员会	1.裁决已生效； 2.等待被申请人履 行中。
99	中国电子系 统工程第二	昆山龙灯瑞迪 制药有限公司	/	建设工 程合同	10,127,253.84	(2025)中 国贸仲京	中国国际 经济贸易	仲裁中
	建设有限公 司			纠纷		字第 080207号	仲裁委员 会
100	海南瑞冈建 设有限公司	中电系统建设 工程有限公 司、协佳电力 工程设计有限 公司	/	建设工 程 施工 合同纠 纷	23,080,265.75	(2025)内 0204民初 7317号	内蒙古自 治区包头 市青山区 人民法院	1.调解结案； 2.对方履行付款义 务中。
101	爱思开新能 源（盐城） 有限公司	中国电子系统 工程第三建设 有限公司、盐 城忠瑾劳务有 限公司、江苏 建科工程咨询 有限公司、员 邦建设工程 （上海）有限 公司、上海恒 工机电工程有 限公司、常州 天衡检测技术 有限公司	/	侵权责 任纠纷	451,749,815.85	（2025） 沪01民初 203号	上海市第 一中级人 民法院	一审中
102	江苏中电创 新环境科技 有限公司	中建八局第一 建设有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	19,921,534.84	（2025） 豫0192民 初12944 号	郑州航空 港经济综 合实验区 人民法院	1.本案已调解结案； 2.被告履行付款义 务中。
103	上海韩科科 技股份有限 公司	中电智慧环境 （四川）有限 公司	/	承揽合 同纠纷	15,515,770.24	（2025） 浙0522民 初7743号	长兴县人 民法院	一审中
104	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	湖北恺来医药 股份有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	10,003,784.05	（2026） 鄂1281民 初407号	赤壁市人 民法院	一审中
105	上海浅田建 筑劳务有限 公司	中电系统建设 工程有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	本诉： 24,120,581.43 反诉： 10,768,418.87	（2026） 皖0181民 初1310号	巢湖市人 民法院	一审中
106	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	上海盒马网络 科技有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	12,926,516.5	（2025） 沪0115民 初139494 号	上海市浦 东新区人 民法院	一审中
107	天津市赛达 伟业有限公 司	中电(天津)大 数据有限公司	/	租赁合 同纠纷	29,044,542.71	(2026)津 0111民初 3629号	天津市西 青区人民 法院	一审中
108	中国电子系 统技术有限 公司	天津市西青区 数据发展中心	/	租赁合 同纠纷	13,230,608.39	（2026） 津0111民 初3539号	西青区人 民法院	1.调解结案； 2.等待对方履行 中。
109	广东正德工 业科技股份 有限公司	中电系统建设 工程有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	34,120,931.61	（2025） 鲁0391民 初5700号	淄博高新 技术产业 开发区人 民法院	目前处于上诉期间
110	中电云计算 技术有限公 司	北京锐安科技 有限公司	/	合同纠 纷	31,717,089.05	（2025） 京0108民 初110466 号	北京市海 淀区人民 法院	一审中
111	中电系统建 设工程有限 公司	内蒙古栢特新 材料科技有限 公司	/	建设工 程合同 纠纷	11,330,093.12	(2026)内 0204民初 275号	包头市青 山区人民 法院	1.判决已生效； 2.对方未履行，已 申请强制执行。
112	安徽麟智建 筑工程有限 公司	中国电子系统 工程第二建设 有限公司、四 川好医生攀西 药业有限责任 公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	38,426,152.06	（2025） 川3401民 初11402 号	西昌市人 民法院	一审中
113	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	安徽麟智建筑 工程有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	本诉： 24,563,154.75 反诉： 21,689,971.75	（2026） 川0723民 初288号	四川省盐 亭县人民 法院	一审中
114	安徽麟智建 筑工程有限 公司	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	27,516,151.36	（2026） 川0792民 初676号	绵阳高新 技术产业 开发区人 民法院	一审中
115	建湖三龙混 凝土有限公 司	中电系统建设 工程有限公司	江苏 淳佑 建筑 劳务 有限 公司	建设工 程施工 合同纠 纷	15,855,284.96	(2025)京 0117民初 12256号	北京市平 谷区人民 法院	一审中
116	京安工程有 限公司	中电系统建设 工程有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	22,666,761.45	（2025） 沪0115民 初103648 号	上海市浦 东新区人 民法院	一审中
117	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	上海信得天达 云计算科技有 限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	85,218,900.25	上国仲 (2026)第 253号	上海国际 仲裁中心	1.已收到仲裁裁 决； 2.对方履行付款义 务中。
118	上海商汤智 能科技有限	长江云通有限 公司	/	买卖合 同纠纷	54,541,082.60	(2026)鄂 0107民初	武汉市青 山区人民	上诉期内
	公司					963号	法院
119	胜华新能源 科技(武汉) 有限公司	中国电子系统 工程第四建设 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	45,600,000.00	(2026)鄂 0107民初 3107号	武汉市青 山区人民 法院	一审中
120	无锡万阳建 设工程有限 公司	上海益江建设 工程有限公 司、合肥德瑞 格光电科技有 限公司、中电 系统建设工程 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	13,693,137.38	(2026)皖 0181民初 2316号	巢湖市人 民法院	一审中
121	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	浙江日月光能 科技有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	80,885,854.34	（2026） 浙0603民 初5010号	绍兴市柯 桥区人民 法院	一审中
122	胜华新能源 科技(东营) 有限公司	中国电子系统 工程第四建设 有限公司	/	建设工 程施工 合同纠 纷	31,360,000.00	（2026） 鲁0505民 初1392号	东营市垦 利区人民 法院	一审中
123	云南昊南科 技有限公司	中国电子系统 工程第四建设 有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	21,597,987.04	（2026） 云0114民 初4971号	昆明市呈 贡区人民 法院	一审中
124	CESE2(Thai land)CO.,L TD	RunergyPVTec hnology(Thai land)Co.,Ltd	/	建设工 程施工 合同纠 纷	29,246,725.29	“.235/2 569	泰国罗勇 府法院	审理中
125	CESE2(Thai land)CO.,L TD	RunergyPVTec hnology(Thai land)Co.,Ltd	/	建设工 程施工 合同纠 纷	75,667,882.66	“.257/2 569	泰国罗勇 府法院	审理中
126	中国电子系 统技术有限 公司	鞍山市数据中 心	/	服务合 同纠纷	14,927,003.96	（2026） 辽0302民 初3917号	鞍山市铁 东区人民 法院	一审中
127	中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	宁夏华晟新材 料科技有限公 司、安徽华晟 新能源科技股 份有限公司	/	建设工 程合同 纠纷	163,011,465.24	（2026） 宁01民初 359号	银川市中 级人民法 院	一审中
128	中国电子系 统工程第二 建设有限公	四川高景太阳 能科技有限公 司	/	建设工 程合同 纠纷	134,615,926.92	（2026） 川15民初 17号	宜宾市中 级人民法 院	一审中
	司
129	上海益江建 设工程有限 公司	中电系统建设 工程有限公司	/	建设工 程分包 合同纠 纷	本诉： 11,654,219.3 反诉： 19,720,873.82	(2026)皖 0181民初 1361号	巢湖市人 民法院	一审中
130	长江云通有 限公司	青山区公安分 局、武汉市挚 诚工程项目管 理公司	/	买卖合 同纠纷	70,410,245.36	(2026)鄂 0107民初 4165号	湖北省武 汉市青山 区人民法 院	一审中

二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响（未完）